从建工司法解释（一）第19条切入，索赔全流程取证指南

东莞石碣律师获悉

——从《建工司法解释（一）》第19条切入

一、痛点直击：为什么90%的索赔诉求被驳回？

某施工企业因发包方推迟提供设计图纸，致使工程暂停达三个月之久，遂提出索赔，要求赔偿因停工造成的损失208万元，然而石碣律师，由于证据不够充分，法院最终驳回了其诉求。

核心败因：

1.未在约定期限内提交索赔报告；

2.缺乏量化损失的直接证据；

3.签证单仅有施工员签字而无发包人盖章。

二、胜诉关键：构建“证据闭环”

索赔获法院支持需同时满足以下要件：

三、东莞石碣律师行动指南：索赔全流程取证清单

场景1：设计变更增项

取证步骤：

1.48小时内发《工作联系单》要求确认变更量；

2.留存变更图纸与原图纸对比图；

3.对增量部位隐蔽前拍照+监理会签。

场景2：材料价格上涨

取证步骤：

1.收集采购合同+付款凭证；

2.调取省级造价信息网同期价格指数；

3.证明涨价幅度超合同约定。

四、企业必知：三大败诉雷区

1.“以函代证”陷阱

仅有己方发出的索赔函，无对方签收记录=无效！

破解：必须使用EMS邮寄并公证送达过程。

2.“打包索赔”陷阱

将窝工、材料价差等损失合并主张=举证混乱！

破解：按索赔事由分类制作证据目录。

3.“事后补签”陷阱

竣工后才要求发包人补签签证单=不被采信！

破解：严格执行 “月清月结” 原则。

五、终极风控：合同条款这么签！

在施工合同中增设4条救命条款：

1. 索赔时限特别约定

若因发包人指令造成损失，承包人须在28日之内递交意向书，否则将视作自动放弃相关权益。

2. 默示认可条款

发包人在接到索赔文件之日起，若在接下来的14日里没有以书面形式表达任何不同意见，则该索赔内容将被视为其接受。

3. 签证授权条款

“项目监理工程师的签字对发包人具有法律约束力”

4. 价格调差公式

当材料价格上涨幅度超过5%之际，应按照以下计算方式确定补偿金额：调差额等于工程量乘以（现价减去签约价）的结果，再乘以1.13的系数。

总结：施工索赔的核心在于证据的较量！企业需构建“履约时立即取证”的体系东莞石碣律师，通过严密的证据链条，确保索赔诉求被明确写入判决文书中。

法律依据：

石碣 镇律师?敬请于评论区发表高见，并对本文予以点赞及转发，以助广大读者把握法律与正义的界限。